Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

(На бланке претендента содержащем

наименование, место нахождения,

банковские реквизиты и ИНН претендента)

Форма котировочной заявки

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на разработку градостроительной документации – генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки (проектные работы) Моковского сельсовета Курского района Курской области

_____________ «__»______2013 г.

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _____________________, далее именуем__ «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, и на основании Протокола № ____ от «___» _________ 2013г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт).

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Стороны заключили настоящий Контракт, согласно которому Исполнитель принимает на разработку на себя обязательства градостроительной документации – генерального плана и корректировки правил землепользования и застройки (проектные работы) Моковского сельсовета Курского района Курской области, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ОПЛАТА РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет _______ (________) рублей.

2.2. Оплата по Контракту производиться по безналичному расчёту. Оплата производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после акта приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязан:

-обеспечить финансирование проектных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

-осуществлять контроль за сроками разработки градостроительной документации;

-принять от Исполнителя проектную документацию;

3.2. Исполнитель обязан:

- выполнить работы в предусмотренные настоящим Контрактом сроки;

- согласовать проектные решения с заинтересованными организациями;

3.3. Если в ходе проектирования выяснится, что положения, не обеспечивают надежное и безопасное функционирование объекта, или Исполнитель придет к выводу о неизбежности получения отрицательного результата и целесообразности дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-ти дневный срок (календарных дней) после приостановления работы.

РАЗДЕЛ 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по Объекту: С момента заключения Контракта.

4.2. Срок действия Контракта - С момента заключения Контракта и до _____________ года.

РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

5.1. Гарантии распространяются на все составляющие градостроительной документации выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

5.2. Гарантийный срок устранения Исполнителем замечаний по проекту составляет не менее 12 мес. с момента (даты) подписания сторонами окончательного акта приемки.

5.3. Если в период прохождения государственной экспертизы обнаружатся недоработки (ошибки) в проекте, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (календарных) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Исполнителя, предъявляется ему в полном объёме.

5.5. Период времени, затраченный на устранение дефектов, в гарантийный срок не включается.

5.6. Дата завершения гарантийного срока исчисляется как дата начала гарантийного срока + гарантийный срок + продолжительность работ по ликвидации дефектов.

РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

6.2. При невыполнении Исполнителем обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик имеет право применить к Исполнителю следующие штрафные санкции:

- за нарушение срока окончания изготовления градостроительной документации до 10 дней – в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки;

- за нарушение срока окончания изготовления градостроительной документации работ Объекта свыше 10 дней – в размере 0,3 % от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.

6.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

РАЗДЕЛ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный (календарных дней) срок.

7.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, либо путем направления претензии, на которую другая сторона должна ответить в течение 10 (календарных) дней. При не достижении согласия, спорные вопросы передаются в претензионно-исковом порядке на рассмотрение Арбитражного суда Курской области.

8.2. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

1. Заказчик __________________________________________________

2. Исполнитель: ______________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН